Contrato De Ampliacion De Obra

864 palabras 4 páginas
CONTRATO DE OBRA CORRESPONDIENTE A AMPLIACIÓN DE PLANTA ALTA DE CASA HABITACIÓN UBICADA EN CALLE ------------------------No. 50, DE LA COLONIA ------ EN ESTA CIUDAD DE----------------, CON BASE EN PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SRA.---------------------, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO “EL CONTRATANTE” Y, POR OTRA PARTE, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ------------- S.A. de C.V., REPRESENTADA POR SU APODERADO LEGAL LA C. ING.-----------------------------, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “LA CONTRATISTA”, PERSONAS QUE SUJETAN EL PRESENTE CONTRATO AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATISTA” contrae la obligación de ejecutar a favor de “EL
…ver más…
Se establece que cualquier retraso que pueda atribuirse a causas ajenas a la voluntad de “LA CONTRATISTA” serán consideradas de fuerza mayor y podrán dar lugar a modificaciones en el tiempo de entrega final.

SÉPTIMA.- PENALIZACIÓN.
El incumplimiento que pudiera darse por parte de “LA CONTRATISTA” en el tiempo de entrega mayor a treinta días hábiles será penalizado por una multa convencional de $1000. 00 (mil pesos 00/100 MN) por cada semana de retraso.

OCTAVA. COSTO DE LA OBRA.
El costo total estimado de esta obra es de $ 181,156.18 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.) Precio que no incluye IVA.

NOVENA. PAGO DE LA OBRA
Por concepto pago, “EL CONTRATANTE” pagará a la “CONTRATISTA” un anticipo del 30%, equivalente a $ 54,346.85 (CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.) del costo total de la obra. Dicho pago se realizará a la firma del presente contrato. El siguiente 30% será cubierto a los 30 días, (02/ABRIL/2010) por la cantidad de $ 54,346.85 (CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 85/100); y el 40% restante será al termino de la obra, con un monto de $ 72,462.48 (SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 48/100) que Corresponde al pago total de la obra terminada. Cualquier retraso en

Documentos relacionados

  • Adicionales Y Deductivos De Obra
    2352 palabras | 10 páginas
  • Modelo De Ampliación De Plazo
    1018 palabras | 5 páginas
  • Especificaciones Generales De Construccion
    1791 palabras | 8 páginas
  • Contrato para director responsable de obra
    1945 palabras | 8 páginas
  • Examen tipo test cronicas de narnia
    1591 palabras | 7 páginas
  • Cronologia Del Canal De Panama Hasta La Actualidad
    618 palabras | 3 páginas
  • Medida cautelar de no innovar en sede judicial ante del inicio arbitral
    4973 palabras | 20 páginas
  • Pasao obra civiles
    1710 palabras | 7 páginas
  • Procedimiento para instalación de cerco delimitador
    662 palabras | 3 páginas
  • Contrato de trabajo en el peru
    1806 palabras | 8 páginas