Medida cautelar de no innovar en sede judicial ante del inicio arbitral

4973 palabras 20 páginas
Sec. :
Expte. Nro. :
Inc. Nro. :
Escrito Nro.: 01
Sumilla: Solicita medida cautelar DE NO INNOVAR
SEÑOR JUEZ MIXTO DE TURNO ABANCAY - APURIMAC

Washington Ruiz Pinchi identificado con DNI N° 25862245, representante Legal del Consorcio VICTORIA, facultado según CONTRATO DE CONSORCIO celebrado entre JAGUI SAC con RUC Nº 20511317038; y SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES, con RUC Nº 20503981298; Domicilio Real en Cuzco Nº 417 Oficina Nº 802, distrito - Lima , provincia y departamento de Lima; Domicilio Procesal Av. Nuñez Nº 214 Abancay, Casilla Nº 012 de la Central de Notificaciones de la Corte Superior de Apurimac, a Ud.,
…ver más…
En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenará al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.
La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo precedente podrá ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reintegros.
Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor anotará el hecho en el cuaderno de obra e informará a la Entidad. Dicho retraso podrá ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento

Documentos relacionados

  • Medida cautelar fuera de proceso
    1092 palabras | 5 páginas
  • Modelo de medida cautelar generica
    3009 palabras | 13 páginas
  • Medida Cautelar De Regimen De Visitas Provisional
    907 palabras | 4 páginas
  • Modelo De Solicitud De Medida Cautelar
    738 palabras | 3 páginas
  • El secuestro como medida cautelar en panama
    1158 palabras | 5 páginas
  • Medida cautelar de emargo de inscripcion
    1616 palabras | 7 páginas
  • Modelo de medida cautelar
    1076 palabras | 5 páginas
  • Medida cautelar de embargo en forma de retención
    3335 palabras | 14 páginas
  • Guion Revision De Medida Cautelar
    1371 palabras | 6 páginas
  • Medida Cautelar De No Innovar.
    1094 palabras | 5 páginas