Juros De Obra

4577 palavras 19 páginas
TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial ACJ 20140410016927 DF 0001692-65.2014.8.07.0004 (TJ-DF)
Data de publicação: 19/02/2015
Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA EXPEDIÇÃOHABITE-SE. CULPA VENDEDOR. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099 /95 e arts. 12, IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio regular e tempestivo. 2. Juros da obra. Os valores despendidos com juros da obra devem ser restituídos à autora na medida em que superado o prazo de tolerância para a entrega do imóvel por culpa exclusiva do vendedor. 3. Restou incontroverso nos autos que a autora já cumpriu todas as obrigações para averbação do imóvel, sendo que o atraso na expedição do habite-seé decorrente de culpa exclusiva da ré. Não é plausível que se transfira à consumidora encargos que decorreram da mora da própria construtora. 4. Recurso conhecido e improvido. Conteúdo de sentença mantido. Custas processuais ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões

Fundamentos jurisprudenciais de Ação Ordinária em face de construtoras
Salvar • 0 comentários • Imprimir • Reportar
Publicado por Rogger Reis Consultoria - 9 meses atrás

O contrato entre o comprador do imóvel na planta e a construtora normalmente se dá pelo instrumento de promessa de compra e venda, no qual

Relacionados

  • Taxas de juros praticadas pelo comercio
    1443 palavras | 6 páginas
  • Exercícios e Respostas de Juros Simples
    474 palavras | 2 páginas
  • TCC Obras de Contenção
    6734 palavras | 27 páginas
  • Macroeconomia,microeconomia,taxa de juros,inflação
    5180 palavras | 21 páginas
  • Resoluções de questoes de juros simples
    1177 palavras | 5 páginas
  • estaleiro de obras
    3747 palavras | 15 páginas
  • Exercícios de juros simples
    1136 palavras | 5 páginas
  • Lista De Exerc Cios 1 Juros Simples
    1972 palavras | 8 páginas
  • Serie de pagamentos - juros compostos
    455 palavras | 2 páginas
  • Orcamentos de obra
    11537 palavras | 47 páginas